国家电投集团贵州金元股份有限公司二〇二〇年度第十二批集中招标（综产）（三）招标公告

1

2020-QT-GZJY-0000-1-0094-1/4

林华煤矿瓦斯发电站技改工程3

1

批

本招标范围为林华瓦斯发电站电气系统设备、设施供货、监控系统组态、安装、调试、技术服务、培训、试运行及整套系统的性能保证和最终交付投产等。具体内容及要求详见招标文件。

注意：投标文件中应有安装施工方案及安全文明措施。

交货期：合同签订生效之日起60天完成设备交货、安装施工完毕达到联合试运转条件。

1000

1

2020-QT-GZJY-0000-1-0094-1/1

林华煤矿运煤车辆调度车场改造

面积7.5亩，主要施工内容如下：

土石方工程、重力式挡土墙、雨水排水沟、级配碎石换填分层夯实。招标范围及工作内容详见施工图。

总工期30天

1000

2

2020-QT-GZJY-0000-1-0094-1/2

林华煤矿选煤厂新增彩钢棚项目

施工图设计、工程施工、竣工验收等建设期全部工作。详见第五章发包人要求。

注意：根据招标文件提供的柱子平面布置图，带设计方案投标。

建设工期120日历天

1000

3

2020-MT-GZJY-0000-1-0094-1/3

林华煤矿选煤厂排水系统改造

1.排水管、排水沟、检查井、沉砂池等；

2.混凝土整体路面；道路挡土墙；土方回填和外运工程。招标范围及工作内容详见工程量清单。

总工期60天

1000

4

2020-QT-GZJY-0000-1-0094-1/5

木担坝煤矿瓦斯发电站外墙改造工程

木担坝瓦斯发电站机油库及库房建筑面积约190m²、机房刷地坪漆面积约530m²、放散管隔离防护、围墙增高（长约50米）、相关照明及消防工程等。具体工程量详见工程量清单。（需要说明的是：此工程量为暂定量，最终以施工图和发包方确认量为准）。详见招标文件

总工期90天。项目业主书面通知之日开工起至项目竣工并经发包人验收合格。

1000

5

2020-MT-GZJY-0000-1-0094-1/7

贵州金元一体化智能运维平台建设项目

1 本标段为国家电投集团贵州金元股份有限公司一体化智能运维平台建设。

2 承包范围：建设贵州金元一体化智能运维平台，能对贵州金元大厦及贵安新区数据中心内外网的网络设备、网络安全设备、服务器、存储、虚拟化、操作系统、数据库、中间件、应用系统等IT资源进行全域视角监控，提供统一的全流程故障和告警管理，通过监控配置管理、3D机房管理、综合报表管理等，提高贵州金元整体系统运维的智能化水平，实时掌握全局业务的运行状态和健康水平，保障业务系统稳定、可靠、高效、安全、不间断运行。详细要求见招标文件

贵阳。合同签订后一期5个月， 二期建设时间为买方书面通知卖方进场时间点后3个月。

1000

1

林华煤矿运煤车辆调度车场改造

（一）基本资格要求

1.必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业。

2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

3. 在近3年内未发生较大及以上人身伤害事故。（需提供地方主管部门提供的证明材料或投标人的安全无事故承诺函）。

4.在近3年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。

5.经营状况良好。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。

7.本工程不接收联合体投标。

8.投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内（www.mem.gov.cn  服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1. 具有国家建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。投标人应具有有效的安全生产许可证。

2.业绩要求：在近5年内有已完成类似工程的施工经验和业绩。（需提供2个项目及以上合同复印件）

3.项目经理资格：推荐的项目经理必须具有国家注册建造师资格，同时取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并具有上述业绩要求的工程施工经验。

2

林华煤矿选煤厂新增彩钢棚项目

（一）基本资格要求

1.必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业。

2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

3. 在近3年内未发生较大及以上人身伤害事故。（需提供地方主管部门提供的证明材料或投标人的安全无事故承诺函）。

4.在近3年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。

5.经营状况良好。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。

7.本工程不接收联合体投标。

8.投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内（www.mem.gov.cn  服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1. 具有国家建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。通过ISO9001质量管理体系认证。

2.业绩要求：在近5年内有已完成类似工程的施工经验和业绩。（需提供2个项目及以上合同复印件）

3.项目经理资格：推荐的项目经理必须具有国家注册建造师资格，同时取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并具有上述业绩要求的工程施工经验。

3

林华煤矿选煤厂排水系统改造

（一）基本资格要求

1.必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业。

2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

3. 在近3年内未发生较大及以上人身伤害事故。（需提供地方主管部门提供的证明材料或投标人的安全无事故承诺函）。

4.在近3年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。

5.经营状况良好。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。

7.本工程不接收联合体投标。

8.投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内（www.mem.gov.cn  服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1. 具有国家建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。投标人应具有有效的安全生产许可证。

2.业绩要求：在近5年内有已完成类似工程的施工经验和业绩。（需提供2个项目及以上合同复印件）

3.项目经理资格：推荐的项目经理必须具有国家注册建造师资格，同时取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并具有上述业绩要求的工程施工经验。

4

林华煤矿瓦斯发电站技改工程3

投标人资质条件、能力、信誉：

（1）必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业。

（2）投标人必须为监控系统软件开发商；在监控系统组态、网络技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理等方面的相应资格和能力；在安装、调试和运行中未发现重大的设备质量问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。

（3）最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；在国家电力投资集团有限公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录的厂家。

（4）近三年内，所履行的合同没有受到行政主管部门的通报批评、处罚；无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止和诉讼记录；无重大产品质量或安全事故而被起诉并败诉的事件发生。

（5）近三年内，无重大经济合同或其它对招标人有重大影响的案件，处于被诉讼状态或败诉。

（6）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

（7）经营状况良好。

（8）没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）国内有厂家直接供货的设备，不接受中间代理机构的投标。

（10）投标人供货设备应为成熟的产品，近五年以内至少具有同类型业绩2个。投标人提供合同业绩证明材料（包括联系人与联系方式）等资料。

5

木担坝煤矿瓦斯发电站外墙改造工程

（一）基本资格要求

1.必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业。

2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

3.在近3年内未发生过较大及以上人生伤害事故（需提供由投标人所在地方政府主管部门出具的证明材料或承诺书）。

4.在近3年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。

5.经营状况良好。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。

7.本工程不接收联合体投标。

8.投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内（www.mem.gov.cn  服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1.资质条件：具有国家建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

2.业绩要求：在近5年内至少有已完成类似工程的施工经验和业绩2个。（需提供合同复印件）。

3.项目经理资格：必须具有国家注册建造师执业资格，同时取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并担任过类似规模的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

6

贵州金元一体化智能运维平台建设项目

1.基本资格要求：

1.1投标单位具有独立签订合同的法人（增值税一般纳税人）资格；

1.2投标方应具有圆满履行合同的能力，不得进行转包；

1.3最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；

1.4经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

1.5投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

1.6在“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”（包括失信被执行人、行政处罚、企业经营异常名录及重大税收违法案件当事人名单等查询)、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”（政府采购严重违法失信行为记录名单查询）进行查询，查询后均无相关不良记录并在投标文件中的商务文件内截图加盖公章提供给招标人。

1.7中标的投标人不允许转包、分包本项目涉及的任何工程。

2. 专项资格要求，不应低于（包括）：

2.1投标人应提供所投产品近3年内一体化运维系统平台1000点以上的项目业绩不低于1个，投标方应同时提供业绩合同复印件证明材料（合同封面、范围、签字页等关键页以及用户联系方式）。

2.2投标方若为代理商的，须提供投标产品厂商针对本项目出具的授权函及售后服务承诺函。